Termini e Condizioni del Servizio

'Servizio' si riferisce a tutte le attività di consulenza, progettazione, fornitura e installazione di sistemi domotici offerti da Smart Home Integrators S.r.l. ('noi'). 'Utente' o 'Cliente' si riferisce a qualsiasi persona fisica o giuridica che richiede o utilizza il nostro Servizio.

2. Oggetto del Servizio

Il nostro Servizio consiste nella fornitura di soluzioni 'chiavi in mano' per la casa intelligente. Ogni progetto è regolato da un preventivo dettagliato e da un contratto specifico che definisce l'ambito dei lavori, i materiali, i costi e le tempistiche. Le informazioni presenti su questo sito web hanno carattere puramente informativo e non costituiscono un'offerta vincolante.

3. Obblighi dell'Utente

L'Utente si impegna a fornire informazioni accurate e complete necessarie per la progettazione e l'installazione del sistema. È responsabilità del Cliente garantire l'accesso ai locali nelle date concordate e assicurare la disponibilità delle predisposizioni necessarie (es. alimentazione elettrica), come specificato nel progetto esecutivo.

4. Corrispettivi e Pagamenti

I costi del Servizio sono dettagliati nel preventivo accettato dal Cliente. Salvo diverso accordo scritto, le modalità di pagamento prevedono un acconto alla firma del contratto, uno o più pagamenti intermedi in base all'avanzamento dei lavori, e un saldo finale alla consegna e collaudo del sistema. I ritardi nei pagamenti possono comportare la sospensione dei lavori.

5. Limitazione di Responsabilità

Non saremo responsabili per eventuali malfunzionamenti derivanti da un uso improprio del sistema da parte del Cliente, da manomissioni non autorizzate, o da cause di forza maggiore. La nostra responsabilità è limitata alla corretta installazione e configurazione dei componenti forniti, come da specifiche del produttore.

6. Legge Applicabile e Foro Competente

I presenti Termini sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione, validità o esecuzione dei presenti Termini, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Napoli.